ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2004 г. N 1652
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
В целях регламентации отношений между основными участниками
застройки в сфере строительства на территории муниципального
образования город Краснодар постановляю:
1. Утвердить типовую форму муниципального контракта на
выполнение проектных и изыскательских работ (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы муниципального образования город Краснодар
П.В. Вертлиба.
Глава муниципального образования
город Краснодар
Н.В.ПРИЗ
Приложение
к постановлению главы
МО город Краснодар
от 21 июня 2004 г. N 1652
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ___
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
г. Краснодар "___" ______ 200 __ г.
Департамент по делам строительства и инвестиционной политике
администрации муниципального образования город Краснодар в лице
директора департамента ________________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, с одной
стороны, ___________________________________________________, в
лице директора ________________, действующего на основании Устава
и лицензии ______________________, именуемое в дальнейшем
Заказчик, с другой стороны, и
__________________________________________________________________
______, в лице _______________________________, действующего на
основании устава и лицензии ___________________, именуемое в
дальнейшем Проектировщик, с третьей стороны, заключили настоящий
контракт о нижеследующем.
1. Предмет контракта
1.1. Проектировщик обязуется в установленный настоящим
контрактом срок разработать по заданию Муниципального заказчика
техническую документацию, выполнить изыскательские работы по
объекту
__________________________________________________________________
________, а Муниципальный заказчик обязуется после приемки
результата выполненной работы уплатить Проектировщику
обусловленную настоящим контрактом цену.
1.2. Заказчик обязуется оказать Муниципальному заказчику услуги
по сбору технических условий, разработке архитектурно-
планировочного задания и сопровождению создания технической
документации.
1.3. Муниципальный заказчик обязуется оплатить услуги и
компенсировать затраты Заказчика в соответствии с пунктами 2.4,
2.5 настоящего контракта.
2. Цена контракта и условия платежа
2.1. Оплата выполненных Проектировщиком работ и ее этапов
производится Муниципальным заказчиком по заявке Заказчика в
размере, предусмотренном протоколом договорной цены (приложение
3), являющейся неотъемлемым приложением к настоящему контракту, и
составляет ______ руб.
2.2. Оплата работ или отдельных этапов выполненных
Проектировщиком работ производится Муниципальным заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика,
указанный в настоящем контракте, в течение 5 дней с момента
получения письменного уведомления Заказчика о приемке выполненных
работ (этапов работ). Окончательный расчет за выполненные работы в
размере 10% от стоимости, установленной настоящим контрактом,
производится в течение 10 дней после получения положительного
заключения экспертизы технической документации.
2.3. Авансирование расходов на проектно-изыскательские работы
осуществляется в размере ____% стоимости, указанной в пункте 2.1
настоящего контракта, в пределах лимита бюджетных обязательств,
утвержденного на текущий год.
2.4. За осуществление обусловленных настоящим контрактом услуг
Муниципальный заказчик уплачивает Заказчику ____% от стоимости
работ, определенной сметой (приложение 6).
2.5. Оплата услуг Заказчика осуществляется Муниципальным
заказчиком после приемки результата выполненных работ. Заказчику
дополнительно компенсируются стоимость работ и затрат, указанных в
приложении 4 к настоящему контракту, в течение 10 дней с момента
представления документов, подтверждающих факт затрат.
3. Сроки выполнения работ (услуг)
3.1. Проектировщик выполняет работы, предусмотренные пунктом
1.1 настоящего контракта, поэтапно в сроки, установленные
календарным планом работ (приложение 2), при этом:
начало работ "___" ____________ 200 __ г.
окончание работ "___" _________ 200 __ г.
Календарный план работ на текущий год предусматривает объем
финансирования текущего года.
3.2. Заказчик выполняет услуги, предусмотренные пунктом 1.2
настоящего контракта, в сроки:
начало работ "___" ____________ 200 __ г.
окончание работ "___" _________ 200 __ г.
3.3. Сроки, установленные в пунктах 3.1, 3.2 настоящего
контракта, могут быть изменены только путем подписания сторонами
дополнительного соглашения к настоящему контракту.
4. Обязанности Проектировщика
4.1. Проектировщик обязан:
4.1.1. Выполнить проектные и изыскательские работы в
соответствии с заданием на проектирование (приложение 1), иными
исходными данными и настоящим контрактом.
4.1.2. Выполнить работы в соответствии с действующими
строительными нормами и правилами и законодательством Российской
Федерации.
4.1.3. Своевременно и безвозмездно устранить недостатки,
выявленные при приемке работ и прохождении экспертизы.
4.1.4. Передать Заказчику готовую техническую документацию и
результаты изыскательских работ.
4.1.5. В случае обнаружения в ходе проектирования неучтенных в
исходных данных работ или получения новых исходных данных,
повлекших за собой увеличение объемов работ, немедленно сообщить
Заказчику.
4.1.6. Проектировщик гарантирует Муниципальному заказчику
отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ
или ограничивать их выполнение на основе подготовленной
Проектировщиком технической документации.
5. Обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Подготовить и передать Проектировщику после утверждения
Муниципальным заказчиком задание на проектирование, исходно-
разрешительную документацию по перечню в приложении 5, смету
затрат на производство проектных и изыскательских работ и
связанных с ними работ и затрат (приложение 6).
5.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения
Проектировщиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством
технической документации.
5.1.3. При обнаружении отступлений от условий настоящего
контракта, которые могут ухудшить качество работ или вызвать иные
недостатки, в течение одного дня заявить об этом Проектировщику и
уведомить Муниципального заказчика.
5.1.4. Передать техническую документацию и результаты изысканий
в учреждение по проведению экспертизы.
5.1.5. Оказывать содействие Проектировщику в выполнении
проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим контрактом.
5.1.6. Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании
готовой технической документации с соответствующими
государственными органами и Муниципальным заказчиком.
6. Обязанности Муниципального заказчика
6.1. Муниципальный заказчик обязан:
6.1.1. Своевременно утвердить Задание на проектирование.
6.1.2. Принять от Проектировщика результат работ, произвести
оплату предусмотренного настоящим контрактом аванса и расчет за
выполненные проектно-изыскательские работы и услуги в соответствии
с пунктами 2.1 - 2.5 в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом.
6.1.3. Возместить Проектировщику дополнительные расходы,
вызванные изменением исходных данных, для выполнения проектных и
изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от
Проектировщика.
6.1.4. Использовать техническую документацию, полученную от
Проектировщика, только на цели, предусмотренные настоящим
контрактом, не передавать техническую документацию третьим лицам и
не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия
Проектировщика.
6.1.5. Привлечь Проектировщика к участию в деле по иску,
предъявленному к Муниципальному заказчику или Заказчику третьим
лицом, в связи с недостатками составленной технической
документации или выполненных изыскательских работ.
6.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
7. Порядок сдачи и приемки работ
7.1. При завершении соответствующего этапа (части) работ
Проектировщик представляет Заказчику четыре экземпляра технической
документации и один экземпляр смет на магнитном носителе.
7.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения документации
обязан:
проверить соответствие технической документации заданию на
проектирование и исходно-разрешительной документации;
завизировать акт приемки этапа (части) выполненных работ и
представить его Муниципальному заказчику.
7.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения документации в
полном объеме передает ее на экспертизу.
7.4. После получения положительного экспертного заключения
Проектировщик представляет Муниципальному заказчику акт приемки
выполненных проектно-изыскательских работ к окончательному
расчету.
7.5. После получения положительного экспертного заключения
Заказчик представляет Муниципальному заказчику акт приемки
выполненных услуг.
7.6. В случае мотивированного отказа сторонами составляется
трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему
контракту в соответствии с действующим законодательством.
8.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
Проектировщиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, они уплачивают Муниципальному заказчику
неустойку (пеню) в размере ____% от причитающегося им по
настоящему контракту вознаграждения.
8.3. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее
составление технической документации и выполнение изыскательских
работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе
строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного
на основе технической документации и данных изыскательских работ.
8.4. При обнаружении недостатков в технической документации или
в изыскательских работах Проектировщик по требованию
Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать
техническую документацию и, соответственно, произвести необходимые
дополнительные изыскательские работы, а также возместить
Муниципальному заказчику причиненные убытки, если законом не
установлено иное.
8.5. Если отступления в работе от условий настоящего контракта
или иные недостатки результата работы в установленный
Муниципальным заказчиком разумный срок не были устранены либо
являются существенными и неустранимыми, Муниципальный заказчик
вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения
причиненных убытков.
8.6. Проектировщик освобождается от ответственности за
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой
силы, на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
контракта.
8.7. Превышение Проектировщиком объемов и стоимости работ, не
подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением сторон,
происшедшее по вине Проектировщика, оплачивается Проектировщиком
за свой счет.
9. Порядок изменения и расторжения контракта
9.1. Настоящий контракт может быть изменен либо расторгнут по
соглашению сторон, если иное не установлено законом либо настоящим
контрактом.
9.2. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в контракт в части изменения объема работ. В
случае необходимости внесения изменений он обязан направить
письменное распоряжение, обязательное к выполнению для
Проектировщика и Заказчика, с указанием на необходимость:
увеличения или сокращения объема некоторой указанной работы,
включенной в настоящий контракт;
исключения некоторых указанных работ;
изменения характера, качества или вида некоторой указанной
работы;
выполнения определенной дополнительной работы.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения
работ, то Проектировщик приступает к их выполнению только после
подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения,
становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего контракта.
9.3. Проектировщик вправе расторгнуть договор в случаях
финансовой несостоятельности Муниципального заказчика или
систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или
задержки их более чем на _____ дней, известив об этом Заказчика и
Муниципального заказчика.
10. Разрешение споров между сторонами
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
контракта, разрешаются сторонами с соблюдением претензионного
порядка, и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом),
становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего контракта.
10.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности
разрешить возникший между сторонами спор в порядке и в
соответствии с пунктом 10.1 настоящего контракта, то он
разрешается арбитражным судом в установленном порядке.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий контракт составлен в шести подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его
подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом.
12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
От Муниципального заказчика От Заказчика
Директор департамента Директор
по делам строительства и
инвестиционной политике
администрации муниципального
образования город Краснодар
____________________________ ______________________
____________________ 2004 г. ______________ 2004 г.
М.П. М.П.
От Проектировщика
______________________
______________ 2004 г.
М.П.
Первый зам. управляющего
делами администрации
МО город Краснодар
Н.В.ХОДОТОВА
Директор департамента по делам
строительства и инвестиционной
политике администрации
МО город Краснодар
В.И.ЛАЙНЕР
Приложение 1
к муниципальному контракту
по выполнению проектных
и изыскательских работ
Утверждаю
Глава муниципального образования
город Краснодар
______________ Н.В.ПРИЗ
"___" ______ 200 ___ г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Объект
"_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________"
------------------------------------T----------------------------------------¬
¦ Перечень основных данных ¦ Основные данные и требования ¦
¦ и требований ¦ ¦
+-----------------------------------+----------------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+-----------------------------------------
От Муниципального заказчика От Заказчика
Директор департамента Директор
по делам строительства и
инвестиционной политике
администрации муниципального
образования город Краснодар _____________________
_____________ 2004 г.
______________________ М.П
______________ 2004 г.
М.П. От Проектировщика
_____________________
_____________ 2004 г.
М.П.
Приложение 2
к муниципальному контракту
по выполнению проектных
и изыскательских работ
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
---------------------------T-----------------------T-------------------------¬
¦ Наименование работ ¦ Срок выполнения ¦ Расчетная цена этапа ¦
¦ по договору и основных ¦ начало ¦ (руб.) ¦
¦ этапов его выполнения ¦ --------- ¦ ¦
¦ ¦ окончание ¦ ¦
+--------------------------+-----------------------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-----------------------+--------------------------
От Муниципального заказчика От Заказчика
Директор департамента Директор
по делам строительства и
инвестиционной политике
администрации муниципального
образования город Краснодар _____________________
_____________ 2004 г.
______________________ М.П
______________ 2004 г.
М.П. От Проектировщика
_____________________
_____________ 2004 г.
М.П.
Приложение 3
к муниципальному контракту
по выполнению проектных
и изыскательских работ
ПРОТОКОЛ
СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ,
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ РАБОТ И ЗАТРАТ
К ДОГОВОРУ N _______ ОТ "___" ________ 200 __ Г.
по
объекту___________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Муниципального заказчика -
Директор _____, от лица Заказчика - директор _______ и от лица
Проектировщика - ______________, удостоверяем, что сторонами
достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение
проектных, изыскательских и связанных с ними работ и затрат в
сумме _______ тыс. руб. (__________________________________), в
том числе НДС 18% __________ тыс. руб.
(_________________________________________________________________
___), которая состоит из:
стоимости проектных и изыскательских работ в сумме
___________________ тыс. руб.
(________________________________________), в том числе НДС 18%
____________________ тыс. руб.
(_________________________________________);
услуг заказчика в сумме
________________________________________________ тыс. руб.
(________________________________________________), в том числе
НДС 18% ___________________________ тыс. руб.;
затрат на обеспечение проектных и изыскательских работ в сумме
_________ тыс. руб.
(______________________________________________________), в том
числе НДС 18% ____________тыс. руб.
(_____________________________________).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных
расчетов и платежей между Муниципальным заказчиком, Заказчиком и
Проектировщиком.
От Муниципального заказчика От Заказчика
Директор департамента Директор
по делам строительства и
инвестиционной политике
администрации муниципального
образования город Краснодар __________________
_____________ 2004 г.
________________________ М.П
______________ 2004 г.
М.П. От Проектировщика
___________________
_____________ 2004 г.
М.П.
Приложение 4
к муниципальному контракту
по выполнению проектных
и изыскательских работ
СМЕТА
ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
----T-----------------------------------------------------T------------------¬
¦NN ¦ Наименование статей ¦ Стоимость работ ¦
¦п/п¦ ¦ с учетом НДС, ¦
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦
+---+-----------------------------------------------------+------------------+
¦ 1 ¦Оплата за выдачу технических условий ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------------+------------------+
¦ 2 ¦Согласование проекта с управлением архитектуры и гра-¦ ¦
¦ ¦достроительства муниципального образования город Кра-¦ ¦
¦ ¦снодар ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------------+------------------+
¦ 3 ¦Согласование проекта с инженерными службами города ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------------+------------------+
¦ 4 ¦Затраты, связанные с оформлением земельно-правовых¦ ¦
¦ ¦документов по отводу земельного участка ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------------+------------------+
¦ 5 ¦Получение сводно-экспертных заключений служб города и¦ ¦
¦ ¦края ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------------+------------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦
L---+-----------------------------------------------------+-------------------
От Муниципального заказчика От Заказчика
Директор департамента Директор
по делам строительства и
инвестиционной политике
администрации муниципального
образования город Краснодар __________________
_____________ 2004 г.
________________________ М.П
______________ 2004 г.
М.П. От Проектировщика
___________________
_____________ 2004 г.
М.П.
Приложение 5
к муниципальному контракту
по выполнению проектных
и изыскательских работ
ПЕРЕЧЕНЬ
ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
------T----------------------------------------------------------------------¬
¦N п/п¦ Наименование документа ¦
+-----+----------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------------------------------------------------------
От Муниципального заказчика От Заказчика
Директор департамента Директор
по делам строительства и
инвестиционной политике
администрации муниципального
образования город Краснодар _____________________
_____________ 2004 г.
______________________ М.П
______________ 2004 г.
М.П. От Проектировщика
_____________________
_____________ 2004 г.
М.П.
Приложение 6
к муниципальному контракту
по выполнению проектных
и изыскательских работ
СМЕТА
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
----T-------------------------------------------------------T----------------¬
¦NN ¦ Наименование статей ¦Стоимость работ ¦
¦п/п¦ ¦ с учетом НДС, ¦
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦
+---+-------------------------------------------------------+----------------+
+---+-------------------------------------------------------+----------------+
+---+-------------------------------------------------------+----------------+
+---+-------------------------------------------------------+----------------+
+---+-------------------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦
L---+-------------------------------------------------------+-----------------
От Муниципального заказчика От Заказчика
Директор департамента Директор
по делам строительства и
инвестиционной политике
администрации муниципального
образования город Краснодар ____________________
_____________ 2004 г.
______________________ М.П
______________ 2004 г.
М.П. От Проектировщика
____________________
_____________ 2004 г.
М.П.
|
